工程索赔案例分析

木哥 2024-05-27 07:09:21
最佳回答
案例一:  工程施工合同的变更采用口头形式是不妥当的,应当采用书面形式,如一方事后不承认则很可能对另一方不利,即使诉诸法律也因无证据而不会予以支持;  本案中暂停施工和验收质量引起的延期事实双方均予承认,但对口头约定有出入。因甲方原因的暂停施工,甲方认为乙方同意不顺延工期不合乎常理又无证据支持,因此应当顺延工期一个月并补偿乙方因暂停施工产生的经济损失;乙方验收质量问题以抢工期为理由,依法、依合同均不予支持,应当承担延期两个月的并赔偿甲方由此造成的经济损失。此所谓,桥归桥路归路,什么都得有证据支持才予以支持。  案例二:  1、本案为业主提供报告与实际不符造成,属于业主过错事件,可以据此提出工期索赔和费用索赔。  2、这个问题没看懂,时间与内容是什么逻辑关系呀,呵呵。具体一点说,本案包括因地质报告不符引起的工期提前(注:可能迫使承包商方案被打乱,导致施工人员、施工机械、施工材料无法及时跟进,或者跟进后导致费用增加)、因地质报告引起的工期延误(注:工期延误导致出工期延长外,增加人工费及其涨价、机械费及其涨价、管理费、周转材料费、材料涨价费、费、保险费、现场经费、劳保费等一系列费用的额外增加)、因业主原因造成的工期延误引起的不必要的雨季施工(注:除第二项事件索赔工期、费用外,还包括因雨季施工导致的增加费)等三项索赔事件。需要注意的是,你说的实际问题。该项损失是实际存在,也应当属于索赔内容之一。但是,和索赔的实践还是有相当的差距,关键在于该项损失费用索赔计算的往往是理论上的,很难拿出实际的证据,即使做得到也往往会花费很大的精力和费用,因为承包商的报价一般都采用或者清单综合单价报价,实际测算非常困难,除非该项费用值得投入去做。当然了,索赔的时候肯定是要提出来的,白白放弃也太可惜了,至少可以当作讨价还价的**。  3、索赔的证据一般包括以下几类:  1)事实证据:用以证明索赔事件,**联系单、技术联系单、会议纪要、照片、录像、物证、地质报告、气象记录等等;  2)合同证据:用以证明索赔的合同依据,合同、中标书、、招标答疑、合同变更文件等,也包括由合同性质的其他文件;  3)法律证据:同意支持索赔,法律、行政法规、地方法规、行政规章、规范性文件、标准规范、鉴定文书等;  4)经济证据:用以支持费用索赔的依据,计价依据、合同报价、费用**、市场价格取证文件、其他证明经济费用及其属性的文件。  5)技术证据:用以支持索赔理由或费用的技术性证据,费用或造价鉴定报告、技术标准规范、专家证言等。  6)其他证据:上述未包括的,呵呵! 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 工程项目管理的一道案例分析题,求答案
    • 2024-05-27 14:23:02
    • 提问者: 未知
    评上助理工程师后待遇会提高。只有评上了助理工程师才能评工程师和高级工程师 助理工程师是一种职称,严格的说是一种任职资格,某种意义上说代表了你的水平!
  • swot分析案例
    • 2024-05-27 08:57:51
    • 提问者: 未知
    徐州开元名都大酒店的swot分析案例 徐州开元名都大酒店坐落在**历史文化名城、**优秀旅游城市、****园林城市、“五省通衢”的彭城—徐州市,位于徐州泉山区湖西路1号。开元国际酒店管理公司为“**饭店业集团20强”之一,并被评为“**旅游知名品牌”和“**酒店品牌先锋”。优势...
  • 工伤死亡赔偿金的案例分析
    • 2024-05-27 02:46:24
    • 提问者: 未知
    工伤死亡赔偿 金的案例分析 ...两高所-劳资纠纷部针对于企业客户,研发了一整套近30个规范文件的人力资源风险防控体系,对企业人力资源风险进行细致分类,采用文本控制、培训...
  • 车辆损失保险赔偿的案例分析
    • 2024-05-27 08:46:42
    • 提问者: 未知
    车辆损失保险赔偿的案例 某日清晨,周先生像往常一样,准备开车去上班。但当他看到自己的车时,被眼前见到的一切惊呆了:自己的...从条款分析来看,保险公司应该予以理赔。...
  • 工程停工费用索赔多久可以索赔
    • 2024-05-27 18:26:50
    • 提问者: 未知
    在建设工程已经停工了之后,肯定会受到相关的损失的,这段时间可以由总工方要求进行索赔,到时候分包方需要按照合同给予一定的 赔偿金,那工程停工...2021-03-03 101 人看过 ...
  • 旅行社航班延误索赔案例
    • 2024-05-27 04:07:18
    • 提问者: 未知
    给少儿购买保险时,保险期限应以到其大学毕业的年龄为宜,之后就应由他自食其力了。2015-02-02 00:46:50 向ta提问...1.意外风险是最为常见的风险因素,因此首先要购买意外险。...
  • 交通事故处理与索赔案例分析的目录:
    • 2024-05-27 19:21:02
    • 提问者: 未知
    第一章 交通事故处理过程简述 第二章 事故现场勘查与责任认定案例分析 第三章 典型交通事故处理案例分析 第四章 交通事故保险与理赔案例分析 第五章 交通事故的损害赔偿及案例分析 第六章 交通事故中如何请求**赔偿 第七章 交通事故中如何通过诉讼索赔 第八章 通过诉讼索赔的典型案例分析 ...
  • 案例分析2
    • 2024-05-27 23:06:10
    • 提问者: 未知
    (1)合法。《中华人民共和国合作经营企业法》第十二条合作企业应当设立董事会或者联合管理机构,依照合作企业合同或者章程的规定,决定合作企业的重大问题。中外...(2)合法。...
  • 《工程造价案例分析》学习心得是什么??
    • 2024-05-27 14:35:30
    • 提问者: 未知
    工程造价案例分析学习心得第一章 建设项目财务评价【案例一】建设项目投资估算方法详表预备费=基本预备费+涨价预备费;式中:基本预备费=(工程费+工程建设其他费)×基本预备费率;涨价预备...
  • 工伤经典案例分析
    • 2024-05-27 03:01:38
    • 提问者: 未知
    被告:*顺德食品进出口企业 ...9月27日,顺德市社会保险基金管理局根据《广东省社会工伤保险条例》的规定向原告支付了 丧葬费 6,198元、遗属抚恤金49,584元、供养直系亲属、...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。