建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题

大队长 2024-06-17 13:46:32
最佳回答

1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。

2、 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。

费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期 人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;

管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。


3、停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润。

以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。

扩展资料:

索赔知识:

1、首先,甲方是否有明确的文件,是否写明从什么时候起停工。

2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到工资赔偿的,他们应该退场。

3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。

4、可以自行的设备如汽车等,得不到停滞补偿,因为你可以移到别的工地。

5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。

参考资料:

合同违约百科

20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 请问建筑工程中什么是送审价?
    • 2024-06-17 14:02:57
    • 提问者: 木子
    所谓的送审价,是指工程完工后,施工单位报送的结算价经建设单位、监理初审后的工程造价,待报中介或财政评审单位审核,故称‘送审价’。‘送审价’经中介或财政评审单位审核后的,称‘审定价’,如是**工程还要经二次审计,才是最终审核价。
  • 请问建筑工程中什么是送审价?
    • 2024-06-17 00:33:30
    • 提问者: 杨阳洋洋
    送审价是施工单位报的结算价。《建设工程施工合同司法解释》第二十条规定:“当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。”及逾期不结算工程价款的法律后果,它是因为出现了发包人和承包人合同约定的情形,才导致承包人提交的结算文件作为工程价款结算的依据。这是建设工程施工合同中的合同责任,而非新增的法定责...
  • 员工因工伤死亡,公司方应赔偿多少钱
    • 2024-06-17 00:22:36
    • 提问者: AA娜宝
    需要申请工伤认定,认定后获得相应赔偿,根据《工伤保险条例》第三十九条,职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:(一)丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资;(二)供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为:配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人每月...
  • 因工伤死亡的需要赔偿多少钱
    • 2024-06-17 09:47:40
    • 提问者: Xiao锺
    工伤保险条例第三十九条 职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:(一)丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资(二)供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为:配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。核定的各供养亲属的...
  • 建筑工程 分包 水费收取
    • 2024-06-17 13:34:52
    • 提问者: 覆盆子
    如果是一定要比较准确,只有一个方法:查阅各分包单位各施工内容,套用相应定额,定额中有使用水的含量,这样就可以把各家的水总量计算出来,按照各家、各阶段分摊即可。方法二,如果大家同意,可以按照各家工程量大小按比例分摊。
  • 关于交通事故致人轻伤和轻微伤的赔偿标准问题?
    • 2024-06-17 22:22:25
    • 提问者: 梁静(小倔驴)
    合理的要求要赔人家的,不合理的就不要赔,不行让对方**,到**让法官判决。
  • 天津金桥焊材集团是否因奥运会而导致停工?
    • 2024-06-17 05:21:20
    • 提问者: 暮然回首皆梦
    有没有污染呢?要是有的话应该在7月20好就会放假的,要是没有特别通知的话就不太可能了
  • 建筑工程综合费率
    • 2024-06-17 06:45:49
    • 提问者: 沈阳美食侦探
    建筑工程综合费率计算:  综合费率=(综合单价-直接工程费/清单工程量)/综合单价。  可见综合费率=(管理费+利润)/清单工程量 (非全费用)。  要是再加上规费和税金,那综合费率=(管理费+规费+利润+税金)/清单工程量(全费用)。  具体计算步骤:  (1)确定组合定额子目:一般都是一个工程量清单项目对应定额上好几个子目。   (2)计算定额子目工程量:就是算算工程量清单项目对应的定额上好几...
  • 建筑工程预算中橱柜的工程量如何计算
    • 2024-06-17 01:52:29
    • 提问者: 蜡笔没有小新
    橱柜的工程量如何计算不属于建筑工程预算中不过可以下计算:  1、按延长米计价,即按长度计算。但这种方式的标准并未统一,如底柜,到底是按靠墙一面算,还是沿台面**计,或是沿台面外沿计。直线方形的倒无妨,一遇转角,问题就来了。现在大多厂家都认为应以柜体长度为根据来计算(高度如有差别,也应考虑差价)这种计价方式最大毛病在于内部构造的差异体现难,价差计算问题多。  2、按单体柜算。这种计价方式是将柜体、柜...
  • 建筑工程施工合同范本
    • 2024-06-17 18:49:13
    • 提问者: 火星男 ?
    建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。合同的范本:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,合作双方在进行建设工程施工项目时,必须签订工程施工合同,并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前,可参照**发布的工程施工合同范本。1999年版《建设工程施工合同(示范文本)》(gf—1999—...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。