我是干总包建筑工程的,价格投标低了可以停工调价吗?

Wedding Bus 官方 2024-11-28 04:53:34
最佳回答
一、根据我国合同法、建筑法及建设工程施工专业分包合同(示范文本)2013有以下几种原因而造成的工程停工,施工方有权向业主提出停工索赔。一、因为业主单方终止施工合同而造成的工程停工。二、因为业主资金原因而造成的工程停工,即在工程施工过程中工程进度款不能正常支付。三、因为业主意图使设计大面积变更或设计资料不全而造成的停工。四、因为战争、地震等其它不可抗拒因素而造成的工程停工。二、施工方有权就以下费用向业主索赔:第一、工程撤离现场的直接费。包括以下内容:1、工人撤场费,包括工人撤场的路费及旅途餐费(转场或遣返回乡)。计算方法:工程停工时在施工人数*(单人路费十单人餐费)。2、施工现场的周转材料转移费,包括施工方自有或租赁的各种周转材料。计算方法:工程停工时在场周转材料数量*单件转移费用。3、施工机械转移费,包括施工方自有或租赁的所有施工机械。计算方法:停工时在场机械数量*(单台机械拆除撤场费十单台机械转场运费)。第二、施工方为整个项目运行而花费的前期费用1、安全文明施工费:包括安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费,该费用为工程前期一次性投入,工程停工解除合约使得该费用无法全部从业主方支付的已完工程中收回成本。2、管理费:包括项目管理费及总部企业管理费,具体包括为工程开展而前期一次性投如的包括办公家具、交通家具等办公费、投标费、垫资财务费等因工程停工解除合约后无法全部从业主方支付的已完工程中收回。3、保险费:工程保险为工程前期一次性投入因工程停工解除合约后无法全部从业主方支付的已完工程中收回第三、施工方已实施部分工作,但因解约未形成最终的工程成果,在已完工程中无法收回的成本及相应利润。包括施工方按照正常施工顺序及工程实际情况在停工解约时已实施为工程中未形成最终工程成果而进行的图纸会审、施工方案编制、工机具准备、人员组织等施工准备的成本及利润。第四、因工程停工解约而导致的施工方已购(已订)、剩余材料(半成品)退货(解约)的定金及解约损失。第五、预期利润。因为工程停工撤场,施工单位在本工程将无法实现预期利润,施工单位可就预期利润问题向业主索赔。索赔数额:施工单位可根据工程中标书向业主提出索赔数额,具体数额可同业主协商,协商不成时可提请有关单位仲裁或申诉。工程停工后,根据业主要求,若影响工程进行的因素消除后工程可以继续进行。这是施工中最常遇到的情况。此时,施工单位将在施工现场停工待命。就此,施工单位有权向业主提出以下索赔:第一、停工待命人工费的索赔。因为停工原因消除后工程还要继续进行,所以,施工工人不能离开现场。此时,将造成人员的大量窝工。费用计算如下:离工期间工人工资数额*窝工人数*窝工工日。窝工期间工人的工资数额可根据《劳动法》有关规定计算。第二、停工期间周转材料的租赁费。施工单位有不少周转材料是向租赁单位租来的,停工期间的材料租赁费对施工单位的损失很大,需要详细计算。计算方法按照周转材料的摊销量进行补偿。第三、停工期间机械费的计算。机械分为施工单位自有与租赁,从租赁站租来的,停工期间的机械费,可按租赁制编制。施工单位自有按照停工期省建设工程施工机械台班单价表停滞费乘以停工日期计算。第四、工程停工期间的其他直接费。例如:现场排污费、冬雨季防护费等。计算公式:停工其他直接费=直接费*本地区费率。或按当地规定执行。第五、工程停工期间的间接费。包括公司对本工程的管理费及现场管理人员的现场经费。计算方法:停工期间管理费=直接费*本地区管理费费率。或按当地规定执行。第六、其他费用。包括因停工原因导致工期延长而增加其他费用如保险费、包含手续费、垫资利息等。工程停工后,各单位应当及时固定与索赔相关的证据,注意资料的收集整理。施工单位应秉持将停工损失降到最低,配合业主单位做好工程收尾工作。业主单位应合理补偿施单位因停工解约造成的损失,双方应友好协商,协商不成应向有关单位仲裁或申述。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 湖北省建筑安装辅材可以调价吗
    • 2024-11-28 21:15:17
    • 提问者: 未知
    1、2003年下半年以来材料价格涨价幅度较大,江苏省建设厅**了《关于妥善处理建筑材料价格上涨确保工程质量和安全的意见》。根据该《意见》规定,如合同中未明确计取风险金的,且材料价格涨幅超过10%以上的部分,其超出部分的价差由发包人承担。安装辅材的调整也可以照此原则执行。 2、2008年,江苏省又**了:苏建价〔2008〕67号《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》,其中规定了材料价格的可调性范...
  • 建筑工程中管理费占工程总造价的百分之几
    • 2024-11-28 13:40:19
    • 提问者: 未知
    占总造价的4%-7%。2113 工程管理费一般包括以下内容:5261 1、本项目工4102程管理人员的工资、差旅费、加班1653费、误餐费、补助费、因公造成的医药费、慰问金等;2、本项目聘请专家、技术服务人员等的费用;3、办公类:使用的文具、纸张、印刷、通讯、茶水、照相、水、电等;4、办公场所:...
  • 建筑工程招标与投标流程是什么?
    • 2024-11-28 22:40:41
    • 提问者: 未知
    招标人与中标人应当按照招标文件的规定和中标结果签订...流程是什么相关内容,当我们收到相关招标信息,我们就会按照招标上的要求写工程方案,然后招标方会以公开的显示从各...
  • 建筑工程哪些可以分包给子公司
    • 2024-11-28 03:32:51
    • 提问者: 未知
    一、建筑工程哪些可以分包给子公司建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。...
  • 根据《建设工程工程量清单计价规范》,当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时,施工期间材料单价涨幅以
    • 2024-11-28 04:00:13
    • 提问者: 未知
    【答案】c【答案解析】本题涉及的考点是采用造价信息的价格调整。当承包人投标报价中材料单价低于基准单价:施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础,超过合同约定的风险幅度值时,或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过部分按实调整。当承包人投标报价中材料单价高于基:隹单价:施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时,材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅...
  • 工程投标保证金是总工程造价的百分之几
    • 2024-11-28 10:11:40
    • 提问者: 未知
    工程施工、货物采购类:投标保证金一超过投价的2%,最高不得超过80人民币。工程勘察设计类:投标保证金一般不超过投标报价的2%,最高不得超过10万元人民币。  投标保证金是指在招标投标活动中,投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件,中标后不得无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标...
  • 怎样成就建筑工程投标
    • 2024-11-28 00:24:54
    • 提问者: 未知
    四招成就工程投标管理 国内流行的“市场目标转移至现场目标实现”的投标理念,对于初次涉足海外工程的企业存在很大的局限性 因为针对战略、市场、品牌、管理等等考量,项目投标与决策是一个很...
  • 为什么建筑工程中招投标中报价低于标底价会视为废标?
    • 2024-11-28 22:30:45
    • 提问者: 未知
    原因如下:e69da5e6ba903231313335323631343130323136353331333431356134 《中华人民共和国招标投标法》第五十一条 有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;1、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;2、投标联合体没有提交...
  • 建筑工程造价费谁知道
    • 2024-11-28 06:30:01
    • 提问者: 未知
    你好,民用建筑工程等级分级标准 (一)特级工程 1.列为*重点项目或以国际活动为主的大型公建以及有全国性历史意义或技术要求特别复杂的中小型公建。如国宾馆、*大会堂,国际会议中心、国际...
  • 建筑工程可以不要监理吗
    • 2024-11-28 21:27:43
    • 提问者: 未知
    有的建筑工程可以不要监理。实行监理的建设工程,建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理,也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。